Указ Губернатора Архангельской области от 30.08.2010 № 162-у

Об утверждении административного регламента исполнения инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

  
                     ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                                   УКАЗ
                      от 30 августа 2010 г. N 162-у
                              г. Архангельск                                     Утратил силу - Указ Губернатора
  
                                              Архангельской области
                                            от 28.12.2011 г. N 177-у
  
  
               ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
           ИСПОЛНЕНИЯ ИНСПЕКЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
          НАДЗОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
         ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
          ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
                   ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
  
             (В редакции Указа Губернатора Архангельской области
                           от 28.03.2011 г. N 42-у)
  
  
       В соответствии со статьей 5 Федерального  закона  от  26  декабря2008 года N 294-ФЗ "О защите прав  юридических  лиц  и  индивидуальныхпредпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)и муниципального контроля" постановляю:
       1. Утвердить  административный  регламент  исполнения  инспекциейгосударственного   строительного   надзора    Архангельской    областигосударственной    функции    по    осуществлению     государственногостроительного надзора при  строительстве,  реконструкции,  капитальномремонте объектов капитального строительства согласно приложению.
       2. Руководителю инспекции государственного строительного  надзораАрхангельской области до 01 сентября 2010 года  утвердить  план-графиквнедрения административного  регламента,  предусмотренного  пунктом  1настоящего указа.
       3. Контроль  за  исполнением  настоящего   указа   возложить   назаместителя Губернатора по инфраструктурному развитию  Молчанского  С.Г.
       4. Настоящий указ вступает в силу через десять дней  со  дня  егоофициального опубликования.Исполняющий обязанностиГубернатора Архангельской области                      А. Ф. Верещагин
                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                     к указу Губернатора
                                                   Архангельской области
                                           от 30 августа 2010 г. N 162-у
                        АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
           исполнения инспекцией государственного строительного
          надзора Архангельской области государственной функции
         по осуществлению государственного строительного надзора
          при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
                   объектов капитального строительства
  
             (В редакции Указа Губернатора Архангельской области
                           от 28.03.2011 г. N 42-у)
  
  
                            I. Общие положения
       1. Административный     регламент      исполнения      инспекциейгосударственного строительного надзора Архангельской области (далее  -инспекция) государственной функции по  осуществлению  государственногостроительного надзора при строительстве, реконструкции  и  капитальномремонте объектов капитального строительства (далее  -  государственнаяфункция)  определяет  сроки  и   последовательность   административныхпроцедур инспекции при осуществлении  полномочий  по  государственномустроительному надзору.
       2. Государственная функция исполняется непосредственно инспекциейи ее территориальными органами - межтерриториальными отделами.
       3. Исполнение   государственной    функции    осуществляется    всоответствии со следующими нормативными правовыми актами:
       Конституция Российской Федерации;
       Кодекс Российской Федерации об  административных  правонарушенияхот 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ;
       Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря  2004года N 190-ФЗ;
       Федеральный  закон  от  02  мая  2006  года  N 59-ФЗ   "О порядкерассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
       Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите правюридических лиц и индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлениигосударственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
       Федеральный закон от 30 декабря 2009 года  N 384-ФЗ  "Техническийрегламент о безопасности зданий и сооружений";
       постановление Правительства Российской Федерации  от  01  февраля2006 года N 54 "О государственном строительном  надзоре  в  РоссийскойФедерации";
       Приказ   Ростехнадзора   от   26   декабря   2006   года   N 1129"Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок  приосуществлении  государственного   строительного   надзора   и   выдачизаключений    о    соответствии    построенных,    реконструированных,отремонтированных  объектов  капитального  строительства   требованиямтехнических регламентов (норм и  правил),  иных  нормативных  правовыхактов и проектной документации (РД-11-04-2006)";     приказ  Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27  марта2009 года N 93 "О реализации Федерального закона от  26  декабря  2008года  N 294-ФЗ  "О защите  прав  юридических  лиц   и   индивидуальныхпредпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)и муниципального контроля"; (Дополнен - Указ Губернатора Архангельскойобласти от 28.03.2011 г. N 42-у);
  
         приказ Министерства экономического развития Российской  Федерацииот 30 апреля 2009  года  N 141  "О реализации  положений  Федеральногозакона   "О защите   прав    юридических    лиц    и    индивидуальныхпредпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)и муниципального контроля"; (Дополнен - Указ Губернатора Архангельскойобласти от 28.03.2011 г. N 42-у);
         указ Губернатора Архангельской области  от  24  марта  2010  годаN 40-у "Об исполнительных органах государственной власти Архангельскойобласти, уполномоченных  на  осуществление  государственного  контроля(надзора)   в   отношении    юридических    лиц    и    индивидуальныхпредпринимателей"; (Дополнен  - Указ Губернатора Архангельской областиот 28.03.2011 г. N 42-у);
         постановление  администрации  Архангельской  области от 19 апреля2007   года   N   81-па   "Об   утверждении   Положения  об  инспекциигосударственного   строительного   надзора   Архангельской   области"
  
  .(Дополнен  - Указ Губернатора Архангельской области от 28.03.2011 г. N42-у).
       4. Государственный строительный надзор осуществляется:
       при строительстве  объектов  капитального   строительства,   еслипроектная документация на их  строительство  подлежит  государственнойэкспертизе в соответствии со  статьей  49  Градостроительного  кодексаРоссийской Федерации либо является типовой проектной документацией илиее  модификацией,  на  которую   получено   положительное   заключениегосударственной экспертизы;
       при реконструкции,  капитальном  ремонте  объектов   капитальногостроительства,   если   проектная   документация   на    осуществлениереконструкции,    капитального    ремонта    объектов     капитальногостроительства подлежит государственной экспертизе  в  соответствии  состатьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
       Государственный    строительный    надзор    осуществляется    застроительством,    реконструкцией,   капитальным   ремонтом   объектовкапитального   строительства,  за  исключением  объектов  капитальногостроительства,  при строительстве, реконструкции и капитальном ремонтекоторых    государственный    строительный    надзор    осуществляетсяфедеральными   органами   исполнительной   власти.  (Дополнен  -  УказГубернатора Архангельской области от 28.03.2011 г. N 42-у).
       5. Государственный строительный надзор  осуществляется  (далее  -обязательные требования):
       1) за соответствием выполняемых работ и применяемых  строительныхматериалов  в  процессе  строительства,  реконструкции,   капитальногоремонта объектов капитального строительства, а также результатов такихработ требованиям технических регламентов, проектной  документации,  втом  числе  требованиям  энергетической  эффективности  и  требованиямоснащенности  объекта  капитального  строительства   приборами   учетаиспользуемых энергетических ресурсов;
       2) за наличием разрешений на строительство;
       3) за наличием   свидетельства   о   допуске   к    работам    построительству,   реконструкции,    капитальному    ремонту    объектовкапитального строительства,  если  такое  свидетельство  необходимо  всоответствии  со  статьей  52  Градостроительного  кодекса  РоссийскойФедерации.
                      II. Административные процедуры
                 2.1. Перечень административных процедур
       6. Исполнение государственной функции включает в  себя  следующиеадминистративные процедуры:
       1) составление программы проведения проверок;
       2) подготовка к проведению проверки;
       3) проведение проверки и оформление ее результатов;
       4)  принятие  мер  в  отношении   выявленных   фактов   нарушенийобязательных требований;
       5) рассмотрение дела об административном правонарушении;
       6)   внесудебное    (административное)    обжалование    действий(бездействия) должностных лиц инспекции и их решений.
       7. Блок-схема  исполнения  государственной  функции  приведена  вприложении N 1 к настоящему административному регламенту.
              2.2. Составление программы проведения проверок
       8.  Основанием  для  составления  программы  проведения  проверокявляется поступление от застройщика или заказчика извещения  о  началестроительства, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитальногостроительства.  Извещение  составляется  по   форме,   приведенной   вприложении  N 2   к   настоящему   административному   регламенту,   инаправляется в инспекцию (ее межтерриториальный отдел) не позднее  чемза 7 рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитальногоремонта объекта капитального строительства.
       9.  Для  составления  программы  проведения   проверок   приказомруководителя инспекции в течение  3  рабочих  дней  со  дня  полученияизвещения,  указанного  в  пункте   7   настоящего   административногорегламента,   назначается   должностное   лицо,   уполномоченное    наосуществление    государственного     строительного     надзора     насоответствующем объекте капитального строительства.
       Форма приказа руководителя инспекции  о  назначении  должностноголица, уполномоченного на осуществление государственного  строительногонадзора на объекте капитального строительства, приведена в  приложенииN 3 к настоящему административному регламенту.
       10. Должностное    лицо,    уполномоченное    на    осуществлениегосударственного строительного надзора, в течение 4  рабочих  дней  содня назначения разрабатывает программу проведения проверок.
       Программа   проведения   проверок   разрабатывается   с    учетомконструктивных и иных особенностей объекта капитального  строительстваи выполнения работ по его строительству,  реконструкции,  капитальномуремонту, условий последующей эксплуатации, а  также  других  факторов,подлежащих учету в соответствии с требованиями технических регламентов(норм  и  правил),  иных  нормативных  правовых  актов   и   проектнойдокументации.
       Программа  проведения  проверок  подписывается  разработавшим  еедолжностным лицом инспекции, составляется в двух экземплярах по форме,приведенной  в   приложении   N 4   к   настоящему   административномурегламенту. Первый экземпляр программы остается в деле,  хранящемся  винспекции,    второй    вручается    застройщику    (заказчику)    илиуполномоченному  им  лицу  либо  направляется  в   адрес   застройщика(заказчика) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
                  2.3. Подготовка к проведению проверки
       11. Основаниями для подготовки к проведению проверки являются:
       1) наступление срока завершения работ, которые подлежат  проверкев соответствии с программой проведения проверок;
       2) получение извещения от  лица,  осуществляющего  строительство,реконструкцию, капитальный ремонт объекта  капитального  строительства(далее - лицо,  осуществляющее  строительство),  о  завершении  работ,которые  подлежат  проверке,  если  срок  окончания  таких  работ   несовпадает со сроком, указанным в программе проведения проверок;
       3) получение извещения от лица, осуществляющего строительство,  ослучаях  возникновения  аварийных  ситуаций  на  объекте  капитальногостроительства;
       4) получение обращений  физических  и  юридических  лиц,  органовгосударственной власти и органов местного самоуправления о  нарушенияхзаконодательства   о   градостроительной   деятельности   на   объектекапитального   строительства,   в   отношении   которого    инспекциейосуществляется  государственный  строительный  надзор,  в  том   числеинформации о следующих фактах:
       возникновение угрозы причинения вреда  жизни,  здоровью  граждан,вреда  животным,  растениям,  окружающей   среде,   а   также   угрозычрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
       причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,   вреда   животным,растениям,  окружающей  среде,  а  также  возникновение   чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера;
       5) истечение срока исполнения застройщиком  (заказчиком),  лицом,осуществляющим   строительство,   ранее   выданного   предписания   обустранении выявленных нарушений обязательных требований;
       6) поручение  Президента  Российской   Федерации,   ПравительстваРоссийской Федерации;
       7) получение   извещения   от   застройщика   (заказчика),   лицаосуществляющего    строительство,    об    окончании    строительства,реконструкции,    капитального    ремонта     объекта     капитальногостроительства.
       12. Решение  о  подготовке  к   проведению   проверки   принимаетдолжностное   лицо   инспекции   (ее   межтерриториального    отдела),уполномоченное на основании приказа, указанного в пункте 9  настоящегоадминистративного  регламента,   на   осуществление   государственногостроительного  надзора   на   соответствующем   объекте   капитальногостроительства.
       13. Должностное лицо инспекции (ее межтерриториального отдела)  входе подготовки к проведению проверки:
       1) подготавливает  проект  распоряжения  инспекции  о  проведениипроверки;
       2) после подписания распоряжения инспекции о проведении  проверкинаправляет  его  копию  почтовым  отправлением   или   иным   способомсоответствующему  заказчику   (застройщику),   лицу,   осуществляющемустроительство, саморегулируемой организации, членом  которой  являетсялицо,   осуществляющее   строительство   (за   исключением   проверок,проводимых в случаях  возникновения  аварийных  ситуаций  на  объектахкапитального строительства).
       14. Должностное лицо инспекции (ее межтерриториального отдела)  входе подготовки к проведению проверки по  основаниям,  предусмотреннымабзацами  вторым  и  третьим  подпункта   4   пункта   11   настоящегоадминистративного регламента:
       1) подготавливает  проект  распоряжения  инспекции  о  проведениипроверки;
       2) подготавливает заявление о согласовании инспекцией  с  органомпрокуратуры проведения проверки;
       3) после подписания документов, указанных  в  подпунктах  1  и  2настоящего пункта, представляет их непосредственно либо направляет  ихзаказным почтовым отправлением  с  уведомлением  о  вручении  в  органпрокуратуры с приложением документов, указанных в подпункте  4  пункта11 настоящего административного регламента;
       4) после принятия  органом  прокуратуры  решения  о  согласованиипроведения   проверки   направляет   почтовым    отправлением    копиюраспоряжения о проведении  проверки  в  саморегулируемую  организацию,членом которой является лицо, осуществляющее строительство.
       15.  Распоряжение  инспекции  о  проведении  проверки,  а   такжезаявление о согласовании инспекцией с органом  прокуратуры  проведенияпроверки подписывается руководителем инспекции.
       Форма распоряжения о проведении проверки приводится в  приложенииN 5 к настоящему административному регламенту.
       Форма заявления о согласовании инспекцией с  органом  прокуратурыпроведения  проверки  приводится  в  приложении   N 6   к   настоящемуадминистративному регламенту.
       16. Сроки подготовки к проведению проверки:
       1) для проверок, проводимых  в  случаях  возникновения  аварийныхситуаций  на  объектах  капитального   строительства   или   полученияобращений физических и юридических лиц, органов государственной властии  органов  местного  самоуправления  о  причинении  вреда  жизни  илиздоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а такжевозникновения  чрезвычайных   ситуаций   природного   и   техногенногохарактера в результате нарушения законодательства о  градостроительнойдеятельности, - незамедлительно, но не позднее двух  рабочих  дней  содня наступления основания для подготовки к проведению проверки;
       2) для проверок, проводимых по иным основаниям, - 7 рабочих  днейсо дня наступления основания  для  подготовки  к  проведению  проверки(если  иной  срок  не  установлен  поручением  Президента   РоссийскойФедерации, Правительства Российской Федерации).
       17. В случае отказа органа прокуратуры в согласовании  проведенияруководитель инспекции исходя из основания отказа  принимает  одно  изследующих решений:
       1) об отмене распоряжения инспекции о проведении проверки;
       2) об  устранении  замечаний  органа  прокуратуры   и   повторномнаправлении заявления о согласовании инспекцией с органом  прокуратурыпроведения проверки;
       3) об  обжаловании  решения   органа   прокуратуры   вышестоящемупрокурору или в суд.
           2.4. Проведение проверки и оформление ее результатов
                 2.4.1. Общий порядок проведения проверки
                       и оформления ее результатов
       18. Основанием  для  проведения  проверки  является  распоряжениеинспекции о проведении проверки.
       Основаниями    для    проведения    проверки    по    основаниям,предусмотренным абзацами  вторым  и  третьим  подпункта  4  пункта  11настоящего   административного   регламента,   являются   распоряжениеинспекции о  проведении  проверки  и  документ  органа  прокуратуры  осогласовании проведения проверки.
       19. Проверка осуществляется должностным лицом (лицами) инспекции,указанным в распоряжении о проведении проверки.
       20. При проведении проверки должностное лицо (лица) инспекции:
       1) предъявляет служебное удостоверение (удостоверения);
       2) удостоверяется в присутствии руководителя или  уполномоченногопредставителя проверяемого лица, за исключением проведения проверки  вслучаях  возникновения  аварийной  ситуации  на  объекте  капитальногостроительства или получения обращений физических  и  юридических  лиц,органов государственной власти и  органов  местного  самоуправления  опричинении  вреда  жизни  или  здоровью   граждан,   вреда   животным,растениям,  окружающей  среде,  а  также  возникновения   чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера;
       3) вручает  под   расписку   руководителю   или   уполномоченномупредставителю  проверяемого  лица  копию  распоряжения   инспекции   опроведении проверки, заверенную печатью инспекции;
       4) вручает   руководителю   или   уполномоченному   представителюпроверяемого лица копию документа органа  прокуратуры  о  согласованиипроведения проверки (в случае, предусмотренном абзацем  вторым  пункта18 настоящего административного регламента);
       5) по требованию подлежащих проверке лиц представляет  информациюоб инспекции (ее межтерриториальном отделе);
       6) по просьбе подлежащих проверке лиц  знакомит  их  с  настоящимадминистративным регламентом;
       7) рассматривает представленные застройщиком (заказчиком), лицом,осуществляющим  строительство,  для  проведения  проверки   документы,связанные с выполнением работ (включая отдельные работы,  строительныеконструкции,  участки  сетей  инженерно-технического  обеспечения),  атакже применением  строительных  материалов  (изделий),  в  том  числепроверяет следующие документы:
       а) общий и (или) специальный  журналы,  в  которых  ведется  учетвыполнения работ;
       б) исполнительную    документацию,    в    том     числе     актыосвидетельствования   работ,    конструкций,    участков    инженерно-технического  обеспечения,  оказывающих   влияние   на   безопасность,контроль  за  выполнением  которых  не  может  быть   проведен   послевыполнения  других  работ,  а  также  без  разборки  или   повреждениястроительных  конструкций  и  участков  сетей   инженерно-техническогообеспечения;
       в) акты об устранении  нарушений  (недостатков)  применительно  квыполненным работам, выявленных  ранее  при  проведении  строительногоконтроля и осуществлении государственного строительного надзора;
       г) результаты  экспертиз,  обследований,  лабораторных   и   иныхиспытаний выполненных  работ,  проведенных  в  процессе  строительногоконтроля;
       д) документы, подтверждающие  проведение  контроля  за  качествомприменяемых строительных материалов;
       е) документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам обадминистративных правонарушениях;
       8) проводит  визуальный  осмотр   выполненных   работ,   (включаяотдельные работы, строительные конструкции, участки  сетей  инженерно-технического   обеспечения),   примененных   строительных   материалов(изделий),  а  также  вводимых  в   эксплуатацию   зданий,   строений,сооружений  на  предмет  их  соответствия  требованиям  энергетическойэффективности  и   требованиям   оснащенности   их   приборами   учетаиспользуемых энергетических ресурсов;
       9) требует от застройщика (заказчика) или  лица,  осуществляющегостроительство,   проведения   обследований,    испытаний,    экспертизвыполненных работ и  применяемых  строительных  материалов,  если  онотребуется  при  проведении  строительного   контроля,   но   не   былоосуществлено.
       21. Срок проведения проверки не может превышать срок, указанный впрограмме проведения проверок, а  в  случае  проведения  проверок,  непредусмотренных программой проведения проверок, - 20 рабочих дней.
       В исключительных  случаях,  связанных  с  выявлением  должностнымлицом  инспекции  нарушений  требований   проектной   документации   инормативных документов  в  сфере  строительства,  которые  затрагиваютконструктивные  и  другие  характеристики  надежности  и  безопасностиобъектов  капитального  строительства  и  (или)  их  частей,  а  такжебезопасность  строительных  конструкций,  участков  сетей   инженерно-технического обеспечения, руководитель инспекции  издает  распоряжениеинспекции о продлении срока проведения проверки, но не более чем на 10рабочих дней.
       22. По   результатам   проверки   должностным   лицом   (лицами),проводящим проверку, составляется и подписывается акт проверки в  двухэкземплярах.
       Форма акта проверки приводится  в  приложении  N 7  к  настоящемуадминистративному регламенту.
       К акту проверки прилагаются  объяснения  работников  проверяемоголица, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательныхтребований, предписания об  устранении  выявленных  нарушений  и  иныесвязанные с результатами проверки документы или их копии.
       23. Акт проверки оформляется непосредственно после ее  завершенияв двух экземплярах, один из которых  с  копиями  приложений  вручаетсяруководителю или уполномоченному представителю проверяемого  лица  подрасписку об  ознакомлении  либо  об  отказе  в  ознакомлении  с  актомпроверки.  В  случае  отсутствия  руководителя   или   уполномоченногопредставителя проверяемого лица, а  также  в  случае  их  отказа  датьрасписку об  ознакомлении  либо  об  отказе  в  ознакомлении  с  актомпроверки   акт   направляется   заказным   почтовым   отправлением   суведомлением  о  вручении,  которое  приобщается  к  экземпляру   актапроверки, хранящемуся в деле инспекции.
       24. Сведения о результатах проверки заносятся должностным лицом вобщий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет  выполненныхработ.
       25. Должностное лицо (лица), проводившее проверку, направляет актпроверки в течение 5 рабочих дней  со  дня  его  составления  в  органпрокуратуры, которым было принято решение  о  согласовании  проведенияпроверки.
       Должностное  лицо  (лица),   проводившее   проверку,   направляетсообщение о проведенной проверке в  течение  5  рабочих  дней  со  днясоставления акта проверки:
       в саморегулируемую организацию,  членом  которой  является  лицо,осуществляющее строительство, если при  проведении  проверки  выявленынарушения обязательных требований;
       физическим и юридическим лицам, органам государственной власти  иорганам  местного   самоуправления,   которые   направили   обращения,послужившие основанием для проведения проверки.
             2.4.2. Особенности проведения итоговой проверки
       26. Основанием  для   проведения   итоговой   проверки   являетсяраспоряжение инспекции, изданное после получения извещения застройщика(заказчика) об окончании  строительства,  реконструкции,  капитальногоремонта объекта капитального строительства.
       27. Распоряжение  инспекции  о   проведении   итоговой   проверкииздается не позднее чем в  течение  7  рабочих  дней  после  полученияизвещения  застройщика   (заказчика)   об   окончании   строительства,реконструкции,    капитального    ремонта     объекта     капитальногостроительства.   Указанное   извещение    направляется    застройщиком(заказчиком)    после    фактического     окончания     строительства,реконструкции,    капитального    ремонта     объекта     капитальногостроительства,   устранения    всех    нарушений,    допущенных    пристроительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитальногостроительства, оформления  исполнительной  документации,  связанной  свыполнением всех работ по строительству,  реконструкции,  капитальномуремонту объекта капитального  строительства,  а  также  с  применениемстроительных материалов (изделий).
       28. При проведении  итоговой  проверки  должностное  лицо  (лица)инспекции осуществляет действия, предусмотренные пунктом 20 настоящегоадминистративного регламента, а также:
       осуществляет визуальный осмотр построенного, реконструированного,отремонтированного объекта капитального строительства в полном  объеме(включая  отдельные  выполненные  работы,  строительные   конструкции,участки  сетей  инженерно-технического   обеспечения   и   примененныестроительные материалы (изделия);
       проверяет  исполнение  всех  актов,  предписаний,  извещений   обустранении  нарушений  (недостатков),  выявленных  при   осуществлениигосударственного строительного надзора, исполнительную документацию.
       29. По результатам итоговой проверки застройщик (заказчик) вправеобратиться  в  инспекцию  (ее  межтерриториальный  отдел)  за  выдачейзаключения   о   соответствии    построенного,    реконструированного,отремонтированного  объекта  капитального  строительства   требованиямтехнических регламентов (норм и  правил),  иных  нормативных  правовыхактов и проектной документации, в том числе требованиям энергетическойэффективности  и   требованиям   оснащенности   объекта   капитальногостроительства приборами учета использования энергетических ресурсов.
       30. Должностное лицо инспекции, проводившее итоговую проверку,  втечение 8 рабочих дней со дня получения обращения о выдаче заключения:
       составляет  и  подписывает  в  двух  экземплярах   заключение   осоответствии  построенного,  реконструированного,   отремонтированногообъекта капитального строительства требованиям технических регламентов(норм  и  правил),  иных  нормативных  правовых  актов   и   проектнойдокументации, в том числе требованиям энергетической  эффективности  итребованиям оснащенности объекта капитального строительства  приборамиучета использования энергетических  ресурсов  (далее  -  заключение  осоответствии), либо решение об отказе в выдаче такого заключения;
       подготавливает  проект  распоряжения  инспекции  об   утверждениизаключения  о  соответствии  или  проект  распоряжения  инспекции   обутверждении решения об отказе в выдаче такого заключения.
       31. Заключение о соответствии выдается, если  при  строительстве,реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального  строительстване были допущены нарушения соответствия выполняемых работ  требованиямтехнических регламентов (норм и  правил),  иных  нормативных  правовыхактов и проектной документации, в том числе требованиям энергетическойэффективности  и   требованиям   оснащенности   объекта   капитальногостроительства приборами учета  используемых  энергетических  ресурсов,либо такие нарушения  были  устранены  до  даты  выдачи  заключения  осоответствии.
       Форма заключения о соответствии приводится  в  приложении  N 8  кнастоящему административному регламенту.
       32. Решение  об  отказе  в  выдаче  заключения   о   соответствиипринимается,   если   при  строительстве,  реконструкции,  капитальномремонте объекта капитального  строительства  были  допущены  нарушениясоответствия  выполняемых  работ  требованиям  технических регламентов(норм  и  правил),  иных  нормативных  правовых  актов   и   проектнойдокументации,  в  том числе требованиям энергетической эффективности итребованиям оснащенности объекта капитального строительства  приборамиучета  используемых  энергетических ресурсов,  либо такие нарушения небыли устранены до даты направления обращения  о  выдаче  заключения  осоответствии.
       Форма решения  об  отказе  в  выдаче  заключения  о  соответствииприводится в приложении N 9 к настоящему административному регламенту.
       33. Распоряжение   инспекции   об   утверждении   заключения    осоответствии или об утверждении решения  об  отказе  в  выдаче  такогозаключения подписывается руководителем инспекции не позднее чем  через10 рабочих дней со дня получения обращения о выдаче заключения.
       Первый экземпляр заключения о соответствии или решения об  отказев выдаче заключения о соответствии вручается  застройщику  (заказчику)или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении.  Вслучае отсутствия  застройщика  (заказчика)  или  его  уполномоченногопредставителя, а также в случае отказа застройщика (заказчика) или егоуполномоченного представителя дать  расписку  об  ознакомлении  первыйэкземпляр заключения о соответствии или решения  об  отказе  в  выдачезаключения о соответствии направляется заказным почтовым  отправлениемс уведомлением о вручении.
       Второй экземпляр заключения о соответствии или решения об  отказев выдаче заключения о  соответствии  остается  в  деле,  хранящемся  винспекции.
             2.5. Принятие мер в отношении выявленных фактов
                    нарушений обязательных требований
       34. В   случае    выявления    нарушений    юридическим    лицом,индивидуальным предпринимателем  обязательных  требований  техническихрегламентов и проектной документации должностные лица инспекции:
       составляют протокол об административном  правонарушении,  если  ввыявленном   нарушении    усматривается    состав    административногоправонарушения;
       выдают    предписание    юридическому    лицу,    индивидуальномупредпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием  срокових устранения.
       35. Основаниями для  составления  протокола  об  административномправонарушении являются:
       1) непосредственное  обнаружение  должностными  лицами  инспекциидостаточных   данных,   указывающих   на   наличие   административногоправонарушения, в  том  числе  акт  проверки,  содержащий  сведения  овыявленных нарушениях обязательных требований;
       2) поступившие из правоохранительных органов, а также  из  другихгосударственных   органов,   органов   местного   самоуправления,   отобщественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие  наналичие события административного правонарушения;
       3) сообщения и заявления физических и юридических  лиц,  а  такжесообщения  в  средствах  массовой   информации,   содержащие   данные,указывающие на наличие события административного правонарушения.
       36. Протокол  об  административном  правонарушении   составляетсядолжностным лицом  инспекции,  указанным  в  перечне  должностных  лицинспекции   государственного   строительного   надзора   Архангельскойобласти,  уполномоченных  составлять  протоколы  об   административныхправонарушениях,     утвержденном     постановлением     ПравительстваАрхангельской области от 06 апреля 2010 года N 99-пп.     37.  Протокол  об  административном  правонарушении  составляетсянемедленно    после     выявления     совершения     административногоправонарушения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторымнастоящего пункта.
  
         В случае если требуется  дополнительное  выяснение  обстоятельствдела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице,  вотношении    которых    возбуждается    дело    об    административномправонарушении,   протокол    об    административном    правонарушениисоставляется   в   течение   двух   суток    с    момента    выявленияадминистративного правонарушения.
  
       (Пункт   в   редакции  Указа  Губернатора  Архангельской  областиот 28.03.2011 г. N 42-у).
       38. В   случаях,   предусмотренных    пунктом    35    настоящегоадминистративного регламента, должностное лицо инспекции, указанное  впункте   36   настоящего   административного   регламента,    извещаетюридическое лицо, индивидуального предпринимателя о  времени  и  местесоставления  протокола  об  административном  правонарушении  заказнымпочтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо составляет его вместе нахождения  законного  представителя  юридического  лица,  местенахождения индивидуального предпринимателя.
       В случае выявления нарушений обязательных требований  техническихрегламентов и проектной документации по результатам проверки  протоколоб административном правонарушении может быть составлен одновременно сактом проверки.
       Протокол  об  административном  правонарушении   составляется   вотсутствие  лица,  в   отношении   которого   возбуждается   дело   обадминистративном  правонарушении,  если  этому  лицу  было  надлежащимобразом сообщено о времени и месте его составления, но оно не  явилосьв назначенный срок и не уведомило о причинах неявки или причины неявкибыли признаны неуважительными. При этом к материалам дела должен  бытьприложен документ, подтверждающий  надлежащее  сообщение  юридическомулицу, индивидуальному предпринимателю о времени  и  месте  составленияпротокола об административном правонарушении.
       Протокол об административном правонарушении составляется  в  двухэкземплярах, один  из  которых  вручается  или  направляется  почтовымотправлением лицу, в отношении которого он составлен.
       Форма протокола об административном правонарушении  приводится  вприложении N 10 к настоящему административному регламенту.
       39. Протокол об административном правонарушении  в  течение  трехсуток  с  момента  его  составления  направляется  должностному   лицуинспекции, уполномоченному на рассмотрение  дела  об  административномправонарушении или в суд.
       40. Основаниями  для  выдачи   предписания   юридическому   лицу,индивидуальному предпринимателю  об  устранении  выявленных  нарушенийявляется акт проверки, содержащий  сведения  о  выявленных  нарушенияхобязательных требований.
       41. Предписание об устранении выявленных нарушений составляется иподписывается должностным  лицом,  проводившим  проверку  юридическоголица, индивидуального предпринимателя, в течение трех рабочих дней  содня возникновения  основания  для  выдачи  предписания  об  устранениивыявленных нарушений.
       Форма предписания об устранении выявленных нарушений приводится вприложении N 11 к настоящему административному регламенту.
       Предписание  об   устранении   выявленных   нарушений   вручаетсяруководителю  или  иному  уполномоченному  представителю  юридическоголица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному лицу подрасписку  либо  направляется  в  течение  трех  рабочих  дней  со  днясоставления  проверяемому  лицу  заказным  почтовым   отправлением   суведомлением о вручении.
        2.6. Рассмотрение дела об административном правонарушении
       42. Основанием  для   рассмотрения   дела   об   административномправонарушении   является   поступление    протокола    (постановленияпрокурора) об административном правонарушении.
       43. Рассмотрение   дела   об   административном    правонарушенииосуществляется  должностным   лицом   инспекции,   уполномоченным   нарассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии  сКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
       44. Должностное лицо инспекции при подготовке к рассмотрению делаоб административном правонарушении выясняет следующие вопросы:
       1) относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела;
       2) имеются ли основания для самоотвода в соответствии со  статьей29.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
       3)  правильно  ли   составлены   протокол   об   административномправонарушении и другие протоколы, а также правильно ли оформлены иныематериалы дела;
       4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
       5)  достаточно  ли  имеющихся  по   делу   материалов   для   егорассмотрения по существу;
       6) имеются ли ходатайства и отводы.
       45. При  подготовке  к  рассмотрению  дела  об   административномправонарушении должностное лицо инспекции разрешает следующие вопросы,по которым в случае необходимости выносит определение:
       1) о назначении времени и места рассмотрения дела;
       2) о вызове участников производства по делу;
       3) об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу,о назначении экспертизы;
       4) об отложении рассмотрения дела;
       5) о возвращении протокола об административном  правонарушении  идругих материалов дела в орган, должностному лицу,  которые  составилипротокол,  в  случае  составления  протокола   и   оформления   другихматериалов  дела  неправомочными  лицами,  неправильного   составленияпротокола  и  оформления  других  материалов   дела   либо   неполнотыпредставленных  материалов,  которая  не  может  быть  восполнена  прирассмотрении дела;
       6) о передаче  протокола  об  административном  правонарушении  идругих материалов дела на  рассмотрение  по  подведомственности,  еслирассмотрение  дела  не  относится  к  его  компетенции  либо  вынесеноопределение об отводе должностного лица.
       46. Должностное лицо инспекции заказным почтовым  отправлением  суведомлением о вручении направляет лицу, в отношении которого  ведетсяпроизводство по делу об административном правонарушении,  извещение  овремени и месте рассмотрения дела.
       47. При  рассмотрении  дела  об  административном  правонарушениидолжностное лицо инспекции:
       1)  объявляет,  кто  рассматривает  дело,  какое  дело   подлежитрассмотрению,  кто  и  на  основании  какого  закона  привлекается   кадминистративной ответственности;
       2)  устанавливает  факт  явки  физического  лица,  или  законногопредставителя   физического   лица,   или   законного    представителяюридического лица, в отношении которых ведется производство по делу обадминистративном правонарушении,  а  также  иных  лиц,  участвующих  врассмотрении дела;
       3) проверяет полномочия законных представителей  физического  илиюридического лица, защитника и представителя;
       4)  выясняет,  извещены  ли  участники  производства  по  делу  вустановленном порядке, выясняет причины неявки участников производствапо делу и принимает решение о рассмотрении дела в отсутствие указанныхлиц либо об отложении рассмотрения дела;
       5) разъясняет лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права  иобязанности;
       6) рассматривает заявленные отводы и ходатайства;
       7) выносит определение об отложении рассмотрения дела в следующихслучаях:
       а) при  поступлении  заявления  об  отводе   должностного   лица,рассматривающего дело, если его отвод препятствует  рассмотрению  делапо существу;
       б) при  отводе  специалиста,  эксперта  или   переводчика,   еслиуказанный отвод препятствует рассмотрению дела по существу;
       в) при необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела,истребования  дополнительных  материалов  по   делу   или   назначенияэкспертизы;
       8) выносит  определение  о   приводе   лица,   участие   которогопризнается обязательным при рассмотрении дела;
       9) выносит  определение  о  передаче  дела  на  рассмотрение   поподведомственности,  если  рассмотрение  дела  не  относится   к   егокомпетенции.
       48. В  случае  неявки  лица,   в   отношении   которого   ведетсяпроизводство по  делу  об  административном  правонарушении,  или  егоуполномоченного  представителя  дело  может  быть  рассмотрено  в  егоотсутствие при  наличии  у  должностного  лица  инспекции  документов,подтверждающих своевременное  извещение  лица,  в  отношении  котороговедется производство по делу  об  административном  правонарушении,  овремени и месте рассмотрения дела.
       49. Срок рассмотрения дела об административном правонарушении  неможет превышать 15 дней со дня получения должностным лицом  инспекции,уполномоченным рассматривать дело, протокола (постановления прокурора)об административном правонарушении и других материалов дела.
       В случае поступления ходатайств  от  участников  производства  поделу об административном правонарушении либо в случае необходимости  вдополнительном выяснении обстоятельств  дела  срок  рассмотрения  деламожет быть продлен должностным лицом инспекции, рассматривающим  дело,но  не  более  чем  на  один  месяц.  О  продлении  указанного   срокадолжностное   лицо   инспекции,    рассматривающее    дело,    выноситмотивированное определение.
       50. По  результатам   рассмотрения   дела   об   административномправонарушении должностное лицо инспекции выносит постановление:
       о назначении административного наказания;
       о  прекращении   производства   по   делу   об   административномправонарушении.
       51. Постановление  о  прекращении   производства   по   делу   обадминистративном правонарушении выносится в случае:
       1) наличия хотя бы одного из следующих обстоятельств:
       а) отсутствие события административного правонарушения;
       б) отсутствие состава  административного  правонарушения,  в  томчисле   недостижение   физическим   лицом   на    момент    совершенияпротивоправных действий (бездействия) возраста,  предусмотренного  дляпривлечения  к  административной  ответственности,  или  невменяемостьфизического лица, совершившего противоправные действия (бездействие);
       в) действия лица в состоянии крайней необходимости;
       г) издание акта амнистии, если  такой  акт  устраняет  применениеадминистративного наказания;
       д) отмена закона, установившего административную ответственность;
       е) истечение  сроков  давности  привлечения  к   административнойответственности;
       ж) наличие по одному и тому же  факту  совершения  противоправныхдействий   (бездействия)   лицом,   в   отношении   которого   ведетсяпроизводство по делу об административном правонарушении, постановленияо  назначении  административного  наказания,  либо   постановления   опрекращении производства по делу об  административном  правонарушении,либо постановления о возбуждении уголовного дела;
       з) смерть  физического  лица,  в   отношении   которого   ведетсяпроизводство по делу об административном правонарушении;
       2) объявления устного замечания в  соответствии  со  статьей  2.9Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
       3) прекращения производства по делу и  передачи  материалов  делапрокурору, в орган предварительного следствия или в орган  дознания  вслучае,   если   в   действиях   (бездействии)   содержатся   признакипреступления.
       52. Постановление  по  делу  об  административном  правонарушенииподписывается  должностным  лицом  инспекции,  рассмотревшем  дело  обадминистративном правонарушении, и заверяется печатью инспекции.
       Форма постановления по делу  об  административном  правонарушенииприводится  в   приложении   N 12   к   настоящему   административномурегламенту.
       Постановление  по   делу   об   административном   правонарушенииобъявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.
       Копия постановления по делу  об  административном  правонарушениивручается под  расписку  законному  представителю  юридического  лица,индивидуальному предпринимателю, в  отношении  которых  оно  вынесено,либо  направляется  им  в  течение  трех   дней   со   дня   вынесенияпостановления  заказным  почтовым  отправлением   с   уведомлением   овручении.
       Вступившее   в   законную   силу   постановление   о   назначенииадминистративного   наказания   подлежит   исполнению    в    порядке,предусмотренном главами  31  и  32  Кодекса  Российской  Федерации  обадминистративных правонарушениях. Обеспечение исполнения постановленияо назначении административного наказания  возлагается  на  должностноелицо инспекции, рассмотревшее дело.
       53. По  результатам   рассмотрения   дела   об   административномправонарушении должностное лицо инспекции выносит определение:
       1) о  передаче  дела   судье,   в   орган,   должностному   лицу,уполномоченным назначать административные  наказания  иного  вида  илиразмера  либо  применять  иные  меры  воздействия  в  соответствии   сзаконодательством Российской Федерации;
       2) о передаче дела на рассмотрение  по  подведомственности,  есливыяснено,  что  рассмотрение   дела   не   относится   к   компетенциирассмотревшего его должностного лица.
       54. Определение  по  делу  об   административном   правонарушенииподписывается должностным лицом  инспекции,  рассматривающим  дело  обадминистративном правонарушении, и должно содержать:
       должность, фамилию и инициалы этого должностного лица;
       дату и  место  рассмотрения  заявления,  ходатайства,  материаловдела;
       сведения о лице, которое подало  заявление,  ходатайство  либо  вотношении которого рассмотрены материалы дела;
       содержание заявления, ходатайства;
       обстоятельства,   установленные   при   рассмотрении   заявления,ходатайства, материалов дела;
       решение,  принятое   по   результатам   рассмотрения   заявления,ходатайства, материалов дела.
       Копия определения  по  делу  об  административном  правонарушениинаправляется почтовым отправлением  лицу,  по  заявлению,  ходатайствукоторого оно вынесено, а также  лицу,  в  отношении  которого  ведетсяпроизводство по делу об административном правонарушении.
             2.7. Внесудебное (административное) обжалование
      действий (бездействия) должностных лиц инспекции и их решений
       55. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношениикоторых  осуществляется  государственная  функция,  имеют   право   навнесудебное  (административное)  обжалование  действий   (бездействия)должностных лиц инспекции и  их  решений  в  порядке,  предусмотренномнастоящим административным регламентом.
       56.  Жалобы  юридических  лиц,  индивидуальных   предпринимателейподаются:
       1) на акты  проверок,  составленные  и  подписанные  должностнымилицами  межтерриториальных  отделов  инспекции  (кроме   руководителеймежтерриториальных     отделов     инспекции),     -      руководителюмежтерриториального отдела инспекции, или руководителю инспекции;
       2) на     предписания,     выданные      должностными      лицамимежтерриториальных     отделов    инспекции    (кроме    руководителеймежтерриториальных     отделов     инспекции),     -      руководителюмежтерриториального отдела инспекции или руководителю инспекции;
       3) на акты проверок, составленные  и  подписанные  руководителямимежтерриториальных отделов инспекции, - руководителю инспекции;
       4) на  предписания,  выданные  руководителями  межтерриториальныхотделов инспекции, - руководителю инспекции;
       5) на постановления по делам об административных правонарушениях,вынесенные  руководителями  межтерриториальных  отделов  инспекции,  -руководителю инспекции;
       6) на акты  проверок,  составленные  и  подписанные  должностнымилицами  структурных  подразделений   инспекции   (кроме   руководителяинспекции и заместителя руководителя  инспекции  -  начальника  отделастроительного  надзора  и  методического  обеспечения  инспекции),   -заместителю руководителя инспекции - начальнику  отдела  строительногонадзора  и  методического  обеспечения  инспекции   или   руководителюинспекции;
       7)  на  предписания,  выданные  должностными  лицами  структурныхподразделений инспекции (кроме руководителя  инспекции  и  заместителяруководителя инспекции - начальника  отдела  строительного  надзора  иметодического  обеспечения  инспекции),  -  заместителю   руководителяинспекции - начальнику отдела строительного  надзора  и  методическогообеспечения инспекции или руководителю инспекции;
       8) на постановления по делам об административных правонарушениях,вынесенные должностными лицами инспекции (кроме руководителя инспекциии заместителя руководителя инспекции - начальника отдела строительногонадзора  и  методического  обеспечения   инспекции),   -   заместителюруководителя инспекции - начальнику  отдела  строительного  надзора  иметодического обеспечения инспекции или руководителю инспекции;
       9) на акты  проверок,  составленные  и  подписанные  заместителемруководителя инспекции - начальником отдела  строительного  надзора  иметодического обеспечения инспекции, - руководителю инспекции;
       10) на предписания, выданные заместителем руководителя  инспекции- начальником отдела строительного надзора и методического обеспеченияинспекции, - руководителю инспекции;
       11)   на   постановления    по    делам    об    административныхправонарушениях,  вынесенные  заместителем  руководителя  инспекции  -начальником отдела строительного надзора и  методического  обеспеченияинспекции, - руководителю инспекции.
       57. Возражения на иные  действия  (бездействие)  должностных  лицинспекции,  совершенные  в  ходе  проведения  проверки,  в  том  численесоблюдение  ограничений   при   проведении   проверки   (статья   15Федерального закона от 26 декабря 2008 года  N 294-ФЗ  "О защите  правюридических лиц и индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлениигосударственного контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля")  инеисполнение  обязанностей  при   проведении   проверки   (статья   18Федерального закона от 26 декабря 2008 года  N 294-ФЗ  "О защите  правюридических лиц и индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлениигосударственного контроля (надзора) и муниципального контроля")  могутбыть включены в жалобу на акт проверки.
       58. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на постановления по деламоб административных правонарушениях  регулируется  главой  30  КодексаРоссийской Федерации об административных правонарушениях.
       В отношении порядка подачи и рассмотрения иных жалоб, указанных впункте  56  настоящего   административного   регламента,   применяетсяФедеральный закон от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке  рассмотренияобращений граждан Российской Федерации".
       59. Жалоба  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателядолжна содержать следующую информацию:
       1) наименование  органа,  в  который  направляется  жалоба,  либонаименование  должности  должностного  лица,   которому   направляетсяжалоба;
       2) фамилия, имя, отчество (последнее  -  при  наличии),  почтовыйадрес  гражданина,  подающего  жалобу,  либо  наименование   и   местонахождения юридического лица, подающего жалобу;
       3) суть жалобы, в  том  числе  причины  несогласия  с  обжалуемымдействием  (бездействием),  решением  и  обстоятельства,  на   которыхзаявитель основывает свои требования;
       4) личная  подпись  гражданина,  подающего  жалобу,  либо  личнаяподпись руководителя юридического лица, подающего жалобу, а также датаподачи жалобы.
       60. Примерная  форма  жалобы  приводится  в  приложении  N 13   кнастоящему административному регламенту.
       61. Поступившая   жалоба   юридического   лица,   индивидуальногопредпринимателя является основанием для ее рассмотрения.
       Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указаннымив  пункте  56  настоящего  административного  регламента.  Запрещаетсянаправлять   жалобу   должностному   лицу,   решение   или    действие(бездействие) которого обжалуется.
            2.7.1. Внесудебное (административное) обжалование
        постановлений по делам об административных правонарушениях
       62. Должностное  лицо,  уполномоченное  рассматривать  жалобу  напостановление  по  делу  об   административном   правонарушении,   приподготовке к ее рассмотрению:
       1) выясняет, имеются ли основания для самоотвода  в  соответствиисо статьей  29.2  Кодекса  Российской  Федерации  об  административныхправонарушениях;
       2) выясняет, имеются ли обстоятельства, исключающие  производствопо делу;
       3) разрешает ходатайства, при необходимости назначает экспертизу,истребует дополнительные  материалы,  вызывает  лиц,  участие  которыхпризнано необходимым при рассмотрении жалобы;
       4) направляет жалобу со всеми материалами дела на рассмотрение поподведомственности,  если  ее  рассмотрение   не   относится   к   егокомпетенции.
       63. При  рассмотрении  жалобы  на  постановление   по   делу   обадминистративном правонарушении должностное лицо:
       1) объявляет, кто рассматривает  жалобу,  какая  жалоба  подлежитрассмотрению, кем подана жалоба;
       2)   устанавливает   явку   физического   лица,   или   законногопредставителя   физического   лица,   или   законного    представителяюридического лица, в отношении которых вынесено постановление по делу,а также явку вызванных для участия в рассмотрении жалобы лиц;
       3) проверяет полномочия законных представителей  физического  илиюридического лица, защитника и представителя;
       4) выясняет причины неявки  участников  производства  по  делу  ипринимает решение о рассмотрении жалобы  в  отсутствие  указанных  лицлибо об отложении рассмотрения жалобы;
       5) разъясняет права и обязанности лиц, участвующих в рассмотрениижалобы;
       6) разрешает заявленные отводы и ходатайства;
       7) оглашает жалобу на постановление по делу  об  административномправонарушении;
       8) проверяет  на  основании  имеющихся  в  деле  и  дополнительнопредставленных  материалов  законность  и  обоснованность  вынесенногопостановления, в частности заслушивает объяснения физического лица илизаконного  представителя  юридического  лица,  в   отношении   которыхвынесено постановление по делу об административном правонарушении, принеобходимости  заслушивает  показания  других   лиц,   участвующих   врассмотрении жалобы,  пояснения  специалиста  и  заключение  эксперта,исследует  иные  доказательства,  осуществляет  другие  процессуальныедействия  в  соответствии   с   Кодексом   Российской   Федерации   обадминистративных правонарушениях;
       9) в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивает егозаключение;
       10) выносит определение о  передаче  жалобы  на  рассмотрение  поподведомственности, если выяснено, что ее рассмотрение не относится  ккомпетенции должностного лица.
       64. Срок  рассмотрения  жалобы  на  постановление  по   делу   обадминистративном правонарушении не может  превышать  10  дней  со  дняпоступления  жалобы  со  всеми  материалами  дела  должностному  лицу,уполномоченному на ее рассмотрение.
       65. По результатам рассмотрения жалобы на постановление  по  делуоб административном правонарушении должностное лицо  выносит  одно  изследующих решений:
       1) об  оставлении  постановления  без  изменения,  а  жалобы  безудовлетворения;
       2) об изменении  постановления,  если  при  этом  не  усиливаетсяадминистративное наказание или иным образом  не  ухудшается  положениелица, в отношении которого вынесено постановление;
       3) об отмене постановления и о прекращении производства  по  делупри  наличии  хотя  бы  одного   из   обстоятельств,   предусмотренныхподпунктами 1 и 2 пункта 51 настоящего административного регламента, атакже при недоказанности  обстоятельств,  на  основании  которых  быловынесено постановление;
       4) об  отмене  постановления  и  о  возвращении  дела  на   новоерассмотрение  должностному  лицу,  правомочному  рассмотреть  дело,  вслучаях    существенного    нарушения    процессуальных    требований,предусмотренных  Кодексом  Российской  Федерации  об  административныхправонарушениях, если это не позволило всесторонне, полно и объективнорассмотреть дело, а также в связи с необходимостью  применения  законаоб административном правонарушении, влекущем назначение более строгогоадминистративного наказания, если потерпевшим  по  делу  лицом  поданажалоба на мягкость примененного административного наказания;
       5) об отмене постановления и о направлении дела  на  рассмотрениепо подведомственности, если при рассмотрении жалобы  установлено,  чтопостановление было вынесено неправомочным должностным лицом.
       66. Решение, вынесенное по жалобе на  постановление  по  делу  обадминистративном  правонарушении,  подписывается  должностным   лицом,рассмотревшим жалобу.
       Форма  решения  по   жалобе   на   постановление   по   делу   обадминистративном  правонарушении  приводится  в  приложении   N 14   кнастоящему административному регламенту.
       Решение по жалобе на постановление по  делу  об  административномправонарушении оглашается немедленно после его вынесения.
       Копия  решения  по   жалобе   на   постановление   по   делу   обадминистративном  правонарушении  в  срок  до  трех  суток  после  еговынесения вручается или высылается индивидуальному предпринимателю илизаконному представителю юридического лица, в  отношении  которых  быловынесено постановление по делу, а также потерпевшему в  случае  подачиим жалобы либо прокурору по его просьбе.
            2.7.2. Внесудебное (административное) обжалование
             действий (бездействия) должностных лиц инспекции
                и их решений (кроме постановлений по делам
                   об административных правонарушениях)
       67. При   рассмотрении   жалобы   (за   исключением   жалобы   напостановление по делу об административном правонарушении)  должностноелицо:
       1) обеспечивает   объективное,   всестороннее   и   своевременноерассмотрение  обращения,  в  случае   необходимости   -   с   участиемпредставителя  юридического  лица,  индивидуального   предпринимателя,направившего жалобу;
       2) запрашивает  необходимые  для  рассмотрения  жалобы  материалыпроверки, а также иные документы и материалы в других  государственныхорганах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц,  заисключением  судов,  органов  дознания  и   органов   предварительногоследствия.
       68. Срок рассмотрения иной жалобы не может превышать 30  дней  содня  регистрации  жалобы.  В   исключительных   случаях   руководительинспекции или его заместитель вправе продлить срок рассмотрения жалобыне более чем на 30 дней. В этом  случае  в  адрес  юридического  лица,индивидуального  предпринимателя  направляется  почтовым  отправлениемуведомление о продлении срока рассмотрения его жалобы.
       Если  жалоба  содержит  вопросы,  решение  которых  не  входит  вкомпетенцию должностного лица, она направляется в течение семи дней содня  регистрации  в   соответствующий   орган   или   соответствующемудолжностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вжалобе вопросов, с  уведомлением  гражданина  или  юридического  лица,подавшего жалобу, о ее переадресации.
       69. По результатам рассмотрения жалобы (за исключением жалобы  напостановление по делу об административном правонарушении)  должностноелицо принимает одно из следующих решений:
       1) об  удовлетворении  жалобы  и   об   отмене   акта   проверки,предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требованийв случае признания жалобы обоснованной;
       2) об отказе в удовлетворении жалобы в  случае  признания  жалобынеобоснованной;
       3) об отказе в рассмотрении жалобы:
       а) если в жалобе не указаны фамилия гражданина  или  наименованиеюридического лица, подавших жалобу, а также почтовый адрес  гражданинаили место нахождения юридического лица, подавших жалобу;
       б) если  в  жалобе  содержатся  нецензурные  либо  оскорбительныевыражения, угрозы жизни, здоровью и  имуществу  должностного  лица,  атакже членов его семьи;
       в) если текст жалобы не поддается прочтению;
       г) если  в  жалобе  содержится  вопрос,  на   который   заявителюмногократно давались письменные ответы по существу  в  связи  с  ранеенаправляемыми обращениями, и при этом в  жалобе  не  приводятся  новыедоводы или обстоятельства;
       д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не можетбыть дан без разглашения сведений,  составляющих  государственную  илииную охраняемую законом тайну.
       70. В случаях,  предусмотренных  подпунктами  1  и  2  пункта  69настоящего административного  регламента,  подготавливается  ответ  нажалобу, который подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее.
       В случаях, предусмотренных  подпунктом  3  пункта  69  настоящегоадминистративного   регламента,    подготавливается    соответствующееуведомление, которое подписывается  должностным  лицом,  рассмотревшимжалобу  (при  условии,  что  фамилия  и  почтовый  адрес   гражданина,наименование  и   место   нахождения   юридического   лица   поддаютсяпрочтению).
       Ответ на жалобу или уведомление вручается или высылается почтовымотправлением  индивидуальному  предпринимателю   или   уполномоченномупредставителю юридического лица, которые подали жалобу.
                                                          Приложение N 1
                               к административному регламенту исполнения
                               инспекцией государственного строительного
                           надзора Архангельской области государственной
                               функции по осуществлению государственного
                                строительного надзора при строительстве,
                                      реконструкции, капитальном ремонте
                                     объектов капитального строительства
         +-------------------------------------------------------------------------------------------------|
         |     Получение извещения о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта     |
         |                                капитального строительства                                       |
         +----------------------------------------------+--------------------------------------------------+
                                                        |
                                                        |
         +----------------------------------------------+--------------------------------------------------|
         |Издание приказа о назначении должностного лица, уполномоченного на осуществление государственного|
         |                строительного надзора на объекте капитального строительства                      |
         +----------------------------------------------+--------------------------------------------------+
                                                        |
                                                        |
         -----------------------------------------------+--------------------------------------------------|
         | Утверждение программы проведения проверок, формирование дела объекта капитального строительства |
         +----------------------------------------------+--------------------------------------------------+
                                                        |
                                                        |
                                         +--------------+-------------------|
                                         |       Проведение проверок        |
                                         +--------------+-------------------+
                   +------------------------------------+--------------------------------------|
                   |                                    |                                      |
                   |                                    |                                      |+----------------+-------------------| +--------------+-------------------| +----------------+-----------------||В соответствии с программой проверок| |    По обращениям физических и    | |            Итоговая              ||                                    | |         юридических лиц          | |                                  |+-----+----------------+-------------+ +--------------+-------------------+ +----------------+-----------------+
        |                |                              |                                      |
        |                |                              |                                      |+-----+-----| +--------+-----------|   +--------------+-------------------| +----------------+-----------------||Запись в   | |1. Акт проверки     |   | Согласование проверки с органом  | |      Акт итоговой проверки       ||общий и/или| |2. Предписание (при |   |           прокуратуры            | |                                  ||специальный| |наличии нарушений)  |   +-----+----------------+-----------+ +-------+-------------------+------+|журналы    | |3. Протокол об      |         |                |                     |                   |+-----------+ |административном    |         |                |                     |                   |
                |правонарушении (при |   +-----+-----| +--------+-----------| +-------+------------| +----+---------------|
                |наличии нарушений)  |   |Запись в   | |1. Акт проверки     | |Заключение о        | |Решение об отказе   |
                |4. Постановление    |   |общий и/или| |2. Предписание (при | |соответствии        | |в выдаче заключения |
                |по делу об          |   |специальный| |наличии нарушений)  | |построенного,       | |о соответствии      |
                |административном    |   |журналы    | |3. Протокол об      | |реконструированного,| |построенного,       |
                |правонарушении (при |   +-----------+ |административном    | |капитально          | |реконструированного,|
                |наличии нарушений)  |                 |правонарушении (при | |отремонтированного  | |капитально          |
                +--------------------+                 |наличии нарушений)  | |объекта             | |отремонтированного  |
                                                       |4. Постановление    | |капитального        | |объекта             |
                                                       |по делу об          | |строительства       | |капитального        |
                                                       |административном    | |требованиям         | |строительства       |
                                                       |правонарушении (при | |технических         | |требованиям         |
                                                       |наличии нарушений)  | |регламентов         | |технических         |
                                                       +--------------------+ |(норм и правил)     | |регламентов         |
                                                                              |иных нормативных    | |(норм и правил)     |
                                                                              |правовых актов и    | |иных нормативных    |
                                                                              |проектной           | |правовых актов и    |
                                                                              |документации, в том | |проектной           |
                                                                              |числе требованиям   | |документации        |
                                                                              |энергетической      | +--------------------+
                                                                              |эффективности и     |
                                                                              |требованиям         |
                                                                              |оснащенности объекта|
                                                                              |капитального        |
                                                                              |строительства       |
                                                                              |приборами учета     |
                                                                              |используемых        |
                                                                              |энергетических      |
                                                                              |ресурсов            |
                                                                              +--------------------+
                                                          Приложение N 2
                               к административному регламенту исполнения
                               инспекцией государственного строительного
                           надзора Архангельской области государственной
                               функции по осуществлению государственного
                                строительного надзора при строительстве,
                                      реконструкции, капитальном ремонте
                                     объектов капитального строительства
                                                         Форма извещения
                                ИЗВЕЩЕНИЕ
       о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта
                    объекта капитального строительства"__" ________ 20__ г.                                      N ______________
                            _______________________
                              (место составления)
       1. Застройщик или заказчик_______________________________________________________________________________________________________________________(наименование застройщика или заказчика, номер и дата выдачи свидетельства
         о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,
    телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество застройщика,
    паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
       2. Объект капитального строительства ____________________________________________________________________________________________________________
   (наименование объекта капитального строительства, краткие проектные
            характеристики объекта капитального строительства)
       3. Адрес объекта капитального строительства _____________________________________________________________________________________________________
                          (почтовый или строительный)
       4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства___________________________________________________________________________
               (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
       5. Заключение государственной экспертизы проектной документации___________________________________________________________________________
                       (номер и дата выдачи, кем выдано)
       6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта___________________________________________________________________________
                              (дата начала работ)
       7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта___________________________________________________________________________
                            (дата окончания работ)
       8. К настоящему извещению прилагаются:___________________________________________________________________________
    (перечень документов, прилагаемых к извещению в соответствии с частью 5
          статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)____________________________   _______________   __________________________(должность - для застройщика      (подпись)        (расшифровка подписи)
   или заказчика, являющегося
      юридическим лицом)М.П.
   (для застройщика илизаказчика, являющегося
    юридическим лицом)Отметка о получении _______________________________________________________
                            (заполняется должностным лицом инспекции
                             государственного строительного надзора
                                    Архангельской области)____________________________   _______________   __________________________
          (должность)               (подпись)        (расшифровка подписи)"__" ________ ____ г.
                                                          Приложение N 3
                               к административному регламенту исполнения
                               инспекцией государственного строительного
                           надзора Архангельской области государственной
                               функции по осуществлению государственного
                                строительного надзора при строительстве,
                                      реконструкции, капитальном ремонте
                                     объектов капитального строительства
                                                           Форма приказа
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
             ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
                          АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                                  ПРИКАЗ"__" ________ 20__ г.                                      N ______________
                         _______________________
                           (место составления)
       О назначении _________________________________________________________
                                (должность, Ф.И.О.)для осуществления государственного строительного надзора при строительстве,реконструкции,  капитальном  ремонте  (указать нужное) объекта капитальногостроительства по адресу: __________________________________________________
                                 (указать почтовый или строительный___________________________________________________________________________
                   адрес объекта капитального строительства)
       В  целях  осуществления  государственного  строительного  надзора  пристроительстве  (реконструкции,  капитальном  ремонте)  объекта капитальногостроительства по адресу: __________________________________________________
                                 (указать почтовый или строительный___________________________________________________________________________
                   адрес объекта капитального строительства)приказываю:
       1. Назначить _________________________________________________________
                                 (должность, Ф.И.О.)для  осуществления государственного строительного надзора при строительстве(реконструкции,  капитальном ремонте) объекта капитального строительства поадресу: ___________________________________________________________________
                  (указать почтовый или строительный адрес объекта
                          капитального строительства)
       2. ___________________________________________________________________
                              (должность, Ф.И.О.)разработать программу проведения проверок при строительстве (реконструкции,капитальном ремонте) объекта капитального строительства (пункт 1 настоящегоприказа).
       3. ___________________________________________________________________
                              (должность, Ф.И.О.)проводить проверки в следующих случаях:
      на основании программы проведения проверок;
      при  получении  извещения  от  лица,  осуществляющего  строительство, озавершении  работ,  которые  подлежат  проверке,  если срок окончания такихработ не совпадает со сроками, указанными в программе проведения проверок;
      при  получении  извещения  от  лица,  осуществляющего  строительство, ослучаях   возникновения   аварийных   ситуаций   на   объекте  капитальногостроительства;
      при   получении   обращений   физических  и  юридических  лиц,  органовгосударственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  по вопросам,относящимся к осуществлению государственного строительного надзора;
      при   получении   сведений   о   выполнении   работ  по  строительству,реконструкции,  капитальному  ремонту  объекта  капитального строительства,подлежащих проверке, из иных источников.
       4.  После получения  извещения  застройщика или заказчика об окончаниистроительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объекта капитальногостроительства _____________________________________________________________
                      (указать почтовый или строительный адрес объекта
                          капитального строительства)___________________________________________________________________________
                              (должность, Ф.И.О.)провести   итоговую   проверку  и  подготовить  заключение  о  соответствиипостроенного,  реконструированного, отремонтированного объекта капитальногостроительства  требованиям  технических  регламентов  (норм и правил), иныхнормативных правовых актов и проектной документации или решение об отказе ввыдаче такого заключения.
       5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на_______________________________________________________________________________________
                              (должность, Ф.И.О.)___________________________   ________________   __________________________
          (должность)           (личная подпись)        (расшифровка подписи)
                                                          Приложение N 4
                               к административному регламенту исполнения
                               инспекцией государственного строительного
                           надзора Архангельской области государственной
                               функции по осуществлению государственного
                                строительного надзора при строительстве,
                                      реконструкции, капитальном ремонте
                                     объектов капитального строительства
                                              Форма оформления программы
                                                     проведения проверок
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
             ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
                          АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                  Номер дела ___________
                                                  Экз. N _______________
       1. Застройщик или заказчик ___________________________________________
                                   (наименование застройщика или заказчика,
    номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,
     ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия,
        имя, отчество застройщика, паспортные данные, место проживания,
                      телефон/факс - для физических лиц)
       2. Объект капитального строительства _________________________________
                                                 (наименование объекта___________________________________________________________________________
         капитального строительства, основные проектные характеристики
                      объекта капитального строительства)
       3. Адрес объекта капитального строительства: ____________________________________________________________________________________________________
                          (почтовый или строительный)
       4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства___________________________________________________________________________
               (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
       5. Заключение государственной экспертизы проектной документации___________________________________________________________________________
                       (номер и дата выдачи, кем выдано)
       6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта ____________________________________________________________________________________
                              (дата начала работ)
       7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта___________________________________________________________________________
                            (дата окончания работ)
                         Программа проведения проверок+-----------------------+---------+-----------+----------------+----------||  Наименование работ,  | Предмет | Примерная |Ориентировочные |Примечание|| подлежащих проверке,  |проверки |   дата    |затраты времени |          ||    определяемых в     |         |проведения | на проведение  |          ||соответствии с проектом|         | проверки  |    проверки    |          ||      организации      |         |           |                |          ||     строительства     |         |           |                |          |+-----------------------+---------+-----------+----------------+----------+|           1           |    2    |     3     |       4        |    5     |+-----------------------+---------+-----------+----------------+----------+|1.                     |         |           |                |          |+-----------------------+---------+-----------+----------------+----------+|2.                     |         |           |                |          |+-----------------------+---------+-----------+----------------+----------+____________________________   _______________   __________________________
          (должность)               (подпись)        (расшифровка подписи)
       Один экземпляр программы получил _____________________________________
                                            (заполняется представителем___________________________________________________________________________
               застройщика или заказчика с указанием реквизитов
                        документа о представительстве)____________________________   _______________   __________________________
          (должность)               (подпись)        (расшифровка подписи)"__" ________ ____ г.
                                                          Приложение N 5
                               к административному регламенту исполнения
                               инспекцией государственного строительного
                           надзора Архангельской области государственной
                               функции по осуществлению государственного
                                строительного надзора при строительстве,
                                      реконструкции, капитальном ремонте
                                     объектов капитального строительства
                                                      Форма распоряжения
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
             ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
                          АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                               РАСПОРЯЖЕНИЕот "__" ________ 20__ г.                              N ______________
                          ______________________
                           (место составления)
                          О проведении проверки
       1. Провести проверку в отношении: ____________________________________
                                          полное и (в случае, если имеется)
         сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
          юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
                   отчество индивидуального предпринимателя)
       2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:___________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного
      лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
       3. Привлечь к проведению проверки экспертов, представителей экспертныхорганизаций, следующих лиц: _______________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество (в случае, если___________________________________________________________________________
       имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов,
         представителей экспертных организаций с указанием реквизитов
     свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
                   выдавшего свидетельство об аккредитации)
       4. Установить, что:
       1) настоящая проверка проводится с целью: _______________________________________________________________________________________________________
                                (цели проверки)
       При  установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующаяинформация:
       а) в случае проведения плановой проверки:
       ссылка на  ежегодный  план  проведения  плановых  проверок с указаниемспособа его доведения до сведения заинтересованных лиц;
       б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
       ссылка на  реквизиты  ранее выданного проверяемому лицу предписания обустранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
       ссылка на  реквизиты  обращений и заявлений, поступившие в проверяющийорган,  краткое  изложение  информации  о  фактах  причинения  вреда жизни,здоровью   граждан,   вреда   животным,  растениям,  окружающей  среде  иливозникновения   реальной  угрозы  причинения  такого  вреда,  возникновениячрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера или их угрозы,реквизиты  и  краткое  изложение информации из заявления гражданина о фактенарушения  его прав, предоставленных законодательством Российской Федерациио правах потребителей;
       в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежитсогласованию  с  органами  прокуратуры,  но в целях принятия неотложных мердолжна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с причинением вреда либонарушением   проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либонарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
       ссылка  на прилагаемую  копию  документа (рапорта, докладной записки ит.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
       2) задачами настоящей проверки являются:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
       соблюдение обязательных требований;
       соответствие   сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   началеосуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности,обязательным требованиям;
       выполнение  предписаний   инспекции   государственного   строительногонадзора Архангельской области;
       проведение мероприятий:
       по предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вредаживотным, растениям, окружающей среде;
       по предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного итехногенного характера;
       по ликвидации последствий причинения такого вреда.
       6. Срок проведения проверки: ____________________________________________________________________________________________________________________
                 (не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)
       К проведению проверки приступить с ___________________________________
                                          (дата начала проведения проверки)
       Проверку окончить не позднее _________________________________________
                                      (дата окончания проведения проверки)
       7. Правовые основания проведения проверки:____________________________
                                                    (ссылка на положение___________________________________________________________________________
     нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется
          проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,
       устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
       8.  В процессе  проверки  провести  следующие мероприятия по контролю,необходимые  для  достижения целей и задач проведения проверки (с указаниемсроков проведения этих мероприятий): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       9.  Перечень административных  регламентов  проведения  мероприятий поконтролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки:___________________________________________________________________________
             (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)___________________________________________________________________________
       10.  Перечень  документов,  представление  которых  проверяемым  лицомнеобходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
       1)   свидетельство    о   государственной   регистрации   юридическоголица/индивидуального предпринимателя;
       2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
       3)  информация об  отнесении  проверяемого  лица  к  субъектам  малогопредпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям);
       4) информация о руководителе юридического лица (фамилия, имя, отчество(если имеется), контактный номер телефона);
       5) иные документы:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _______________   __________________________
    (наименование должности         (подпись)        (расшифровка подписи)
     руководителя инспекции
        государственного
      строительного надзора
     Архангельской области,
     издавшего распоряжение
     о проведении проверки)М.П.___________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность
    должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения,
             контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
                                                          Приложение N 6
                               к административному регламенту исполнения
                               инспекцией государственного строительного
                           надзора Архангельской области государственной
                               функции по осуществлению государственного
                                строительного надзора при строительстве,
                                      реконструкции, капитальном ремонте
                                     объектов капитального строительства
                                                         Форма заявления
             ПРАВИТЕЛЬСТВО                           Прокуратура
         АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ               ___________________________
                                                  (наименование и адрес)
       ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
         СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
         АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИул. Попова, д. 17, г. Архангельск, 163000тел. (8182) 20-62-11,тел./факс (8182) 20-16-58E-mail: oigasn@dvinaland.ru___________________        N ____________На N ____________ от ____________________
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
                    о согласовании проведения проверки
                    __________________________________
                     (наименование юридического лица,
                    __________________________________
                     индивидуального предпринимателя)
       1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008года   N   294-ФЗ   "О   защите   прав  юридических  лиц  и  индивидуальныхпредпринимателей  при  осуществлении  государственного контроля (надзора) имуниципального контроля" просим согласия на проведение проверки в отношении___________________________________________________________________________
        (наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего
           исполнительного органа юридического лица, государственный
    регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
    лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства
    индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер
     записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
                  идентификационный номер налогоплательщика)осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: __________________________________________________________________________________________
       2. Основание проведения проверки: ____________________________________
                                         (ссылка на положение Федерального___________________________________________________________________________
      закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических
   лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
                контроля (надзора) и муниципального контроля")
       3. Дата начала проведения проверки: "__" ___________ 20__ года.
       4. Время начала проведения проверки: _________________________________
                                             (указывается в случае, если
            основанием проведения проверки является часть 12 статьи
     10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав
      юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
        государственного контроля (надзора) и муниципального контроля")
       Приложение: 1. Копия распоряжения о проведении проверки на ____ л. в 1
                     экз.
                   2. Копии обращений на _____ л. в 1 экз.____________________________   _______________   __________________________
    (наименование должности         (подпись)        (расшифровка подписи)
     руководителя инспекции
        государственного
      строительного надзора
     Архангельской области,
     издавшего распоряжение
     о проведении проверки)М.П.___________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность
      должностного лица, непосредственно подготовившего проект заявления,
             контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
      Дата и время составления документа: ___________________________________
                                                          Приложение N 7
                               к административному регламенту исполнения
                               инспекцией государственного строительного
                           надзора Архангельской области государственной
                               функции по осуществлению государственного
                                строительного надзора при строительстве,
                                      реконструкции, капитальном ремонте
                                     объектов капитального строительства
                                                              Форма акта
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
             ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
                          АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                                               "__" ____________ 20__ г.
                                                 (дата составления акта)
                                                ________________________
                                                (время составления акта)
                                                        Экз. N _________
                                   АКТ
               проверки соблюдения законодательства в сфере
              ______________________________________________от "__" __________ 20__ г.                            N ______________
                          _____________________
                           (место составления)
       1. "__" _________ 20__ г. по адресу:__________________________________
                                              (место проведения проверки)на  основании распоряжения инспекции государственного строительного надзораАрхангельской  области от __________ N ________, подписанного руководителеминспекции _________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество руководителя)была проведена проверка в отношении:
       1.1. Юридического лица:
       Наименование юридического лица (полное и сокращенное) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       Юридический адрес ____________________________________________________
       Почтовый адрес _______________________________________________________
       ОГРН, ИНН, КПП _______________________________________________________
       Банковские реквизиты_____________________________________________________________________________________________________________________________
       Информация  об   отнесении   юридического   лица  к  субъектам  малогопредпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям):___________________________________________________________________________
                 (относится/не относится, критерии отнесения)
       Руководитель _________________________________________________________
       Номер контактного телефона ___________________________________________
       1.2. Индивидуального предпринимателя:
       Фамилия ______________________________________________________________
       Имя ______________________ Отчество __________________________________
       Адрес места жительства __________________________________________________________________________________________________________________________
       ОГРН, ИНН ____________________________________________________________
       Банковские реквизиты ____________________________________________________________________________________________________________________________
       Информация об  отнесении  индивидуального  предпринимателя к субъектаммалого предпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям):___________________________________________________________________________
                 (относится/не относится, критерии отнесения)
       Номер контактного телефона ___________________________________________
       2. Продолжительность проверки составила:+-------------------+--------------------------+--------------------------||       Дата        | Мероприятие по контролю  |  Общее количество дней   ||                   |                          |         (часов)          |+-------------------+--------------------------+--------------------------+|                   |                          |                          |+-------------------+--------------------------+--------------------------+|                   |                          |                          |+-------------------+--------------------------+--------------------------+|Итого              |                          |                          |+-------------------+--------------------------+--------------------------+
       3.  Акт  составлен инспекцией  государственного  строительного надзораАрхангельской области (межтерриториальным отделом инспекции по ___________)(нужное подчеркнуть).
       4.  С   копией   распоряжения   о   проведении   проверки  ознакомлен:(заполняется при проведении выездной проверки)___________________________________________________________________________
   (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
       5. Дата  и  номер  решения  прокурора (его заместителя) о согласованиипроведения проверки: ______________________________________________________
                          (заполняется в случае необходимости согласованияпроверки с органами прокуратуры)
       6. Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________
                                               (фамилия, имя, отчество
   (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
     проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке
    экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
       (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование
          экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
            об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
                           выдавшего свидетельство)
       7. При проведении проверки присутствовали: ___________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество
     (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного
     лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического
     лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
     уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
            проведения проверки члена саморегулируемой организации),
           присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
       8. В ходе проверки установлено:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в сфере _______________________________________________________:+-----------------------------+-------------------------------------------||    Выявленные нарушения     |   Положения нормативных правовых актов,   ||                             |             которые нарушены              |+-----------------------------+-------------------------------------------+|1.                           |                                           |+-----------------------------+-------------------------------------------+|2.                           |                                           |+-----------------------------+-------------------------------------------+|3.                           |                                           |+-----------------------------+-------------------------------------------+
       Акт  от "__" __________ 20__ г. N ____ составлен на ____ страницах в 2экземплярах.
       Запись в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица, индивидуальногопредпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора),органами  муниципального  контроля,  внесена  (заполняется  при  проведениивыездной проверки):______________________________   __________________________________________
      (подпись проверяющего)         (подпись уполномоченного представителя
                                       юридического лица, индивидуального
                                              предпринимателя, его
                                         уполномоченного представителя)или
       Журнал   учета    проверок    юридического    лица,    индивидуальногопредпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора),органами  муниципального  контроля, отсутствует (заполняется при проведениивыездной проверки):______________________________   __________________________________________
      (подпись проверяющего)         (подпись уполномоченного представителя
                                       юридического лица, индивидуального
                                              предпринимателя, его
                                         уполномоченного представителя)Приложение:  1. ___________________________________________________________
               2. ___________________________________________________________
               3. ___________________________________________________________
       К  акту проверки  прилагаются  (при наличии) протоколы отбора образцовпродукции,  проб  обследования  объектов  окружающей  среды,  протоколы илизаключения  проведенных  исследований,  испытаний  и  экспертиз, объясненияработников  юридического  лица, работников индивидуального предпринимателя,на   которых   возлагается   ответственность   за   нарушение  обязательныхтребований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанныес результатами проверки или их копии.
       Подписи лиц, проводивших проверку:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       С  актом  проверки  ознакомлен(а), копию  акта  со  всеми приложениямиполучил(а):____________________________   _______________   __________________________
    (должность руководителя,        (подпись)        (расшифровка подписи)
    иного должностного лица
     или уполномоченного
       представителя
     юридического лица,
      индивидуального
    предпринимателя, его
     уполномоченного
       представителя)от "__" __________ 20__ года
       Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________________________________________________________________
   (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
                                                          Приложение N 8
                               к административному регламенту исполнения
                               инспекцией государственного строительного
                           надзора Архангельской области государственной
                               функции по осуществлению государственного
                                строительного надзора при строительстве,
                                      реконструкции, капитальном ремонте
                                     объектов капитального строительства
                                                        Форма заключения
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
             ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
                          АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                Утверждено распоряжениемНомер дела __________________               __________________________
                                              от "__" __________ 20__ г.Экземпляр N _________________               N ________________________
                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
            о соответствии построенного, реконструированного,
          отремонтированного объекта капитального строительства
        требованиям технических регламентов (норм и правил), иных
        нормативных правовых актов и проектной документации, в том
       числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
        оснащенности объекта капитального строительства приборами
                учета используемых энергетических ресурсовот "__" __________ 20__ г.                           N ______________
                          _____________________
                           (место составления)
       Настоящее заключение выдано __________________________________________
                                   (наименование застройщика или заказчика,
    номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,
         ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
         фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания,
                      телефон/факс - для физических лиц)и подтверждает, что объект капитального строительства ________________________________________________________________________________________________
   (наименование объекта капитального строительства, основные характеристики
                      объекта капитального строительства)расположенный по адресу: __________________________________________________
                                     (почтовый или строительный)(разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ______________________________________________________________________________________
               (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)заключение государственной экспертизы проектной документации _________________________________________________________________________________________
                       (номер и дата выдачи, кем выдано)начало строительства, реконструкции, капитального ремонта ____________________________________________________________________________________________
                              (дата начала работ)окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта _______________________________________________________________________________________),
                            (дата окончания работ)СООТВЕТСТВУЕТ требованиям _________________________________________________
                              (указываются наименование, статьи (пункты)___________________________________________________________________________
           технического регламента (норм и правил), иных нормативных___________________________________________________________________________
                    правовых актов, проектной документации)
       Основанием для выдачи настоящего заключения является: ___________________________________________________________________________________________
                  (номер, дата акта итоговой проверки и пр.)____________________________   _______________   __________________________
          (должность)               (подпись)        (расшифровка подписи)
       Экземпляр заключения  получил  (заполняется представителем застройщикаили   заказчика   с   указанием   реквизитов   документа,   подтверждающегопредставительство)____________________________   _______________   __________________________
          (должность)               (подпись)        (расшифровка подписи)
                                                          Приложение N 9
                               к административному регламенту исполнения
                               инспекцией государственного строительного
                           надзора Архангельской области государственной
                               функции по осуществлению государственного
                                строительного надзора при строительстве,
                                      реконструкции, капитальном ремонте
                                     объектов капитального строительства
                                                           Форма решения
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
             ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
                          АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                Утверждено распоряжениемНомер дела __________________               __________________________
                                               от "__" __________ 20__ г.Экземпляр N _________________               N ________________________
                                 РЕШЕНИЕ
        об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного,
       реконструированного, отремонтированного объекта капитального
         строительства требованиям технических регламентов (норм
          и правил), иных нормативных правовых актов и проектной
           документации, в том числе требованиям энергетической
             эффективности и требованиям оснащенности объекта
                капитального строительства приборами учета
                   используемых энергетических ресурсовот "__" __________ 20__ г.                            N ______________
                          _____________________
                           (место составления)
       Настоящее решение выдано _____________________________________________
                                   (наименование, номер и дата выдачи___________________________________________________________________________
       свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые
    реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество,
    паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)об  отказе  в  выдаче  заключения  о  соответствии  требованиям техническихрегламентов  (норм  и  правил), иных нормативных правовых актов и проектнойдокументации объекта капитального строительства ___________________________
                                                    (наименование объекта___________________________________________________________________________
   капитального строительства, основные характеристики объекта капитального
     строительства, расположенного по адресу (почтовый или строительный))
       Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт___________________________________________________________________________
               (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
       Заключение государственной экспертизы проектной документации___________________________________________________________________________
                       (номер и дата выдачи, кем выдано)
       Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта _______________________________________________________________________________________
                              (дата начала работ)
       Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта ____________________________________________________________________________________
                            (дата окончания работ)
       Настоящее решение  вынесено на основании результатов итоговой проверки__________________________________________________________________________,
                  (номер, дата акта итоговой проверки и пр.)которой установлено _______________________________________________________
                      (указываются наименование, статьи (пункты) технического___________________________________________________________________________
         регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов,
         проектной документации, требования которых нарушены и на дату
                  проведения итоговой проверки не устранены)____________________________   _______________   __________________________
          (должность)               (подпись)        (расшифровка подписи)
       Экземпляр решения получил ____________________________________________(заполняется   представителем   застройщика   или   заказчика  с  указаниемреквизитов документа, подтверждающего представительство)____________________________   _______________   __________________________
          (должность)               (подпись)        (расшифровка подписи)
                                                         Приложение N 10
                               к административному регламенту исполнения
                               инспекцией государственного строительного
                           надзора Архангельской области государственной
                               функции по осуществлению государственного
                                строительного надзора при строительстве,
                                      реконструкции, капитальном ремонте
                                     объектов капитального строительства
                                                         Форма протокола
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
             ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
                          АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                                 ПРОТОКОЛ
                    об административном правонарушенииот "__" __________ 20__ г.                            N ______________
                          _____________________
                           (место составления)
       Я, ___________________________________________________________________
                        (должность, фамилия и инициалы)(служебное удостоверение N _____________ выдано ___________________________"__" __________ 20__ года), в присутствии ____________________________________________________________________________________________________________в   соответствии   со   статьей   28.2   Кодекса  Российской  Федерации  обадминистративных правонарушениях составил настоящий протокол о том, что
             Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело
             об административном правонарушении (физическом лице,
               должностном лице, индивидуальном предпринимателе)
       1.1. Физическое лицо,должностное лицо, индивидуальный предприниматель:
       Фамилия ______________________________________________________________
       Имя ________________________ Отчество ________________________________
       Адрес места жительства __________________________________________________________________________________________________________________________
       Место работы, должность ______________________________________________
                                  (для индивидуальных предпринимателей -___________________________________________________________________________
       номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)
       Дата рождения __________________ Место рождения ______________________
                    (число, месяц, год)
       Документ, удостоверяющий личность _______________________________________________________________________________________________________________
                    (название, серия, N, когда и кем выдан)
       Семейное положение ___________________________________________________
       Количество иждивенцев ________________________________________________
       Ранее к административной ответственности по ст. ______________________Кодекса   Российской   Федерации   об   административных   правонарушениях___________________________________________________________________________
                     (не привлекался, привлекался, когда)
             Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело
             об административном правонарушении (юридическом лице)
       1.2. Юридическое лицо:
       Наименование _________________________________________________________
                                (полное и сокращенное)
       Юридический адрес _______________________________________________________________________________________________________________________________
       ОГРН _________________________________________________________________
       ИНН/КПП_______________________________________________________________
       Банковские реквизиты _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       Законный представитель юридического лица _____________________________
                                                 (должность, фамилия, имя,___________________________________________________________________________
                 отчество (если имеется), реквизиты документа
                     о назначении (избрании) на должность)совершил(о): ______________________________________________________________
                (дата, место, время совершения, краткая фабула нарушения,___________________________________________________________________________
      данные об отборе проб, образцов, абзац, пункт, статья нормативного
                       правового акта, который нарушен)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       Тем  самым совершено  административное правонарушение, предусмотренное_____________________  Кодекса  Российской  Федерации  об  административныхправонарушениях, _____________________________________________________________________________________________________________________________________
            (формулировка состава административного правонарушения)
       2. Свидетели, понятые, потерпевшие:______________________________________________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О., место жительства)
       3.  Законному   представителю  юридического  лица  (физическому  лицу,должностному лицу или индивидуальному предпринимателю) ____________________разъяснено, что в соответствии:
       со  статьей  25.1  Кодекса Российской  Федерации  об  административныхправонарушениях  лицо, в отношении которого ведется производство по делу обадминистративном  правонарушении,  вправе  знакомиться со всеми материаламидела,  давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайстваи  отводы,  пользоваться  юридической  помощью  защитника,  а  также  инымипроцессуальными  правами  в соответствии с Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях;
       со статьей  24.2  Кодекса  Российской  Федерации  об  административныхправонарушениях лицу, не владеющему языком, на котором ведется производствопо  делу,  обеспечивается  право  выступать  и  давать объяснения, заявлятьходатайства  и  отводы,  приносить  жалобы  на  родном языке либо на другомсвободно  избранном  им  самим языке общения, а также пользоваться услугамипереводчика;
       со  статьей 24.3  Кодекса  Российской  Федерации  об  административныхправонарушениях    лицо,    участвующее   в   производстве   по   делу   обадминистративном  правонарушении, имеет право в письменной форме, а также спомощью   средств   аудиозаписи   фиксировать   ход  рассмотрения  дела  обадминистративном правонарушении;
       со  статьей  30.1  Кодекса Российской  Федерации  об  административныхправонарушениях   обжаловать  постановление  по  делу  об  административномправонарушении.
       Разъяснены и  понятны  права,  предусмотренные  статьей 51 КонституцииРоссийской  Федерации,  согласно  которой никто не обязан свидетельствоватьпротив  себя  самого,  своего супруга и близких родственников, круг которыхопределяется федеральным законом.
                                                         ____________________
                                                           (дата, подпись)
       4. Объяснения  законного  представителя юридического лица (физическоголица,  должностного  лица  или  индивидуального  предпринимателя)  по фактунарушения: ________________________________________________________________
              (в случае отказа лица от дачи объяснения и от подписания___________________________________________________________________________
                       протокола сделать запись об этом)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                         ____________________
                                                           (дата, подпись)
       5. Подпись должностного лица, составившего протокол:___________________________________________________________________________
       6. Подпись  законного  представителя  юридического  лица  (физическоголица, должностного лица или индивидуального предпринимателя):___________________________________________________________________________
       7. Рассмотрение  дела  об  административном правонарушении состоится винспекции  государственного  строительного  надзора  Архангельской  области"__" ___________ 20__ г. в _____ час. по адресу:___________________________________________________________________________
                                          Ознакомлен: ______________(подпись)
       8. Протокол составлен в _____ экземплярах.
       9. К протоколу прилагаются:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       10. С протоколом ознакомлен, его копию получил_________________________
        (подпись)"__" ____________ 20__ г.
       11. Копию протокола получил_________________________
   (подпись потерпевшего)"__" ____________ 20__ г.
       12. Копия протокола отправлена по почте "__" ____________ 20__ г.__________________________________(подпись, фамилия и инициалы лица,__________________________________
     отправившего копию протокола)
                                                         Приложение N 11
                               к административному регламенту исполнения
                               инспекцией государственного строительного
                           надзора Архангельской области государственной
                               функции по осуществлению государственного
                                строительного надзора при строительстве,
                                      реконструкции, капитальном ремонте
                                     объектов капитального строительства
                                                       Форма предписания
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
             ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
                          АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                  Номер дела ___________
                                                  Экз. N _______________
                               ПРЕДПИСАНИЕ
        об устранении нарушений при строительстве, реконструкции,
          капитальном ремонте объекта капитального строительстваот "__" __________ 20__ г.                            N ______________
                          _____________________
                           (место составления)
       Выдано _______________________________________________________________
                  (наименование застройщика или заказчика либо лица,___________________________________________________________________________
                        осуществляющего строительство)в    отношении    строительства,    реконструкции,   капитального   ремонта
                             (ненужное зачеркнуть)объекта капитального строительства ________________________________________
                                            (наименование объекта__________________________________________________________________________,
                          капитального строительства)расположенного по адресу: _________________________________________________
                                (указать почтовый или строительный адрес___________________________________________________________________________
                      объекта капитального строительства)
       По результатам проведенной проверки составлен акт от _______ 20__ г. N____________, на основании которого предписываю: __________________________
                                                      (меры по устранению___________________________________________________________________________
       нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических
         регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов
          и проектной документации с указанием сроков их выполнения)
       За  неисполнение   или   ненадлежащее  исполнение  в  срок  настоящегопредписания    застройщик    или   заказчик   либо   лицо,   осуществляющеестроительство,   несет  административную  ответственность,  предусмотреннуючастью  1  статьи  19.5  Кодекса  Российской  Федерации об административныхправонарушениях.
       О выполнении настоящего предписания в срок до_________________ 20__ г.уведомить _________________________________________________________________
              (наименование, адрес инспекции государственного строительного
       надзора Архангельской области или ее межтерриториального отдела)Экземпляр предписания получил(заполняется   представителем   застройщика   или   заказчика   либо  лица,осуществляющего   строительство,   с   указанием   реквизитов  документа  опредставительстве)"__" __________ 20__ г.____________________________   _______________   __________________________
          (должность)               (подпись)        (расшифровка подписи)
                                                         Приложение N 12
                               к административному регламенту исполнения
                               инспекцией государственного строительного
                           надзора Архангельской области государственной
                               функции по осуществлению государственного
                                строительного надзора при строительстве,
                                      реконструкции, капитальном ремонте
                                     объектов капитального строительства
                                                     Форма постановления
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
             ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
                          АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                по делу об административном правонарушенииот "__" __________ 20__ г.                            N ______________
                          _____________________
                           (место составления)
       Я, __________________________________________________________________,
         (должность, фамилия, имя, отчество лица, выносящего постановление)в присутствии:___________________________________________________________________________
           (сведения о лицах, присутствовавших при рассмотрении дела___________________________________________________________________________
                      об административном правонарушении)__________________________________________________________________________,рассмотрев   протокол  об  административном  правонарушении  (постановлениепрокурора   о  возбуждении  дела  об  административном  правонарушении)  от"__"  __________  20__  г.  N ______ и приложенные к нему материалы дела обадминистративном правонарушении, возбужденного в отношении ___________________________________________________________________________________________
       (для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество,
       паспортные данные, год и место рождения; адрес места жительства;
         для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество,
       паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства,
     свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство
           о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
     для юридического лица: полное (сокращенное) наименование, ОГРН, ИНН,
          адрес места нахождения, сведения о законном представителе)по статье ________________ Кодекса Российской Федерации об административныхправонарушениях
                                УСТАНОВИЛ:___________________________________________________________________________
       (описываются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9 - 29.11 КодексаРоссийской Федерации об административных правонарушениях,
                               ПОСТАНОВИЛ:
              Резолютивная часть постановления о назначении
                       административного наказания
       1. Признать __________________________________________________________
                   (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество___________________________________________________________________________
     физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя)виновным  в  совершении  административного правонарушения, предусмотренногостатьей  ____________  Кодекса  Российской  Федерации  об  административныхправонарушениях, _____________________________________________________________________________________________________________________________________
            (формулировка состава административного правонарушения)
       2. Наложить административное взыскание в виде____________________________________________________________________________________________________
        (сумма административного штрафа указывается цифрами и прописью)
       3. Сумму административного штрафа перечислить в бюджет ____________ последующим реквизитам:
       Банк получателя: _____________________________________________________
       БИК __________________________________________________________________
       Расчетный счет _______________________________________________________
       ИНН/КПП ______________________________________________________________
       Получатель____________________________________________________________
       Код дохода ___________________________________________________________
       ОКАТО ________________________________________________________________
       Назначение платежа ___________________________________________________
              Резолютивная часть постановления о прекращении
                           производства по делу
       Прекратить производство  по  делу  об административном правонарушении,предусмотренном   статьей  ____________  Кодекса  Российской  Федерации  обадминистративных правонарушениях, ____________________________________________________________________________________________________________________
            (формулировка состава административного правонарушения)в отношении _______________________________________________________________
               (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество___________________________________________________________________________
     физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя)в связи с _________________________________________________________________
       Настоящее постановление  может  быть  обжаловано в течение 10 суток содня  вручения  или  получения копии постановления вышестоящему должностномулицу или в районный суд по месту рассмотрения дела в порядке, установленномстатьями  30.1 - 30.3  Кодекса  Российской  Федерации  об  административныхправонарушениях.
       Постановление по  делу об административном правонарушении, совершенномюридическим   лицом   или  индивидуальным  предпринимателем,  обжалуется  варбитражный    суд    в    соответствии    с   арбитражным   процессуальнымзаконодательством.___________________________________________________________________________
                (подпись, фамилия, инициалы должностного лица,___________________________________________________________________________
                         дата, М.П. должностного лица)
       В  соответствии  со  статьей  32.2  Кодекса  Российской  Федерации  обадминистративных правонарушениях административный штраф должен быть уплаченне  позднее  30  дней со дня вступления настоящего постановления в законнуюсилу  (десять суток со дня вручения или получения копии постановления) либосо   дня   истечения   срока   отсрочки   или  срока  рассрочки  исполненияпостановления.
       Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный статьей 32.2Кодекса  Российской  Федерации  об административных правонарушениях, влечетналожение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченногоштрафа  в  соответствии  со  статьей  20.25 Кодекса Российской Федерации обадминистративных правонарушениях.
       Копию постановления получил __________________________________________
                                  (подпись, фамилия, имя, отчество законного___________________________________________________________________________
      представителя юридического лица либо физического лица, должностного
      лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых вынесено
         постановление, дата получения копии постановления или отметка
                             об отказе от подписи)
       Копия  постановления   направлена  заказным  почтовым  отправлением  суведомлением о вручении ___________________________________________________
                           (кому, когда, номер почтовой квитанции, подпись,___________________________________________________________________________
                     фамилия и инициалы должностного лица)
       Настоящее постановление вступило в законную силу "__" ________20__ г.
                                                         Приложение N 13
                               к административному регламенту исполнения
                               инспекцией государственного строительного
                           надзора Архангельской области государственной
                               функции по осуществлению государственного
                                строительного надзора при строительстве,
                                      реконструкции, капитальном ремонте
                                     объектов капитального строительства
                                                            Форма жалобы
                                ________________________________________
                                           (должность должностного лица,
                                ________________________________________
                                             которому адресована жалоба)
                                от _____________________________________
                                   (фамилия, имя и отчество (последнее -
                                ________________________________________
                                   при наличии) гражданина, наименование
                                ________________________________________
                                                      юридического лица)
                                адрес: _________________________________
                                           (почтовый, по которому должен
                                ________________________________________
                                                  будет направлен ответ)
                                  ЖАЛОБА
      ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
             (излагается суть жалобы, в том числе причины несогласия
       с обжалуемым действием (бездействием), решением, и обстоятельства,
                на которых заявитель основывает свои требования)
       Приложение: 1. _______________________________________________________
                   2. _______________________________________________________"__" _________20__ г.____________________________   _______________   __________________________
    (должность для законного        (подпись)        (расшифровка подписи)
         представителя
      юридического лица)
                                                         Приложение N 14
                               к административному регламенту исполнения
                               инспекцией государственного строительного
                           надзора Архангельской области государственной
                               функции по осуществлению государственного
                                строительного надзора при строительстве,
                                      реконструкции, капитальном ремонте
                                     объектов капитального строительства
                                                           Форма решения
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
             ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
                          АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                                 РЕШЕНИЕ
                    по жалобе на постановление по делу
                    об административном правонарушении
       Я, __________________________________________________________________,
         (должность, фамилия, имя, отчество лица, выносящего постановление)в присутствии:___________________________________________________________________________
          (сведения о лицах, присутствовавших при рассмотрении жалобы
         на постановление по делу об административном правонарушении)рассмотрев жалобу _____________________________ от "__" __________ 20 __ г.на  постановление  по  делу  об  административном  правонарушении  от  "__"___________   20__   г.   N   _________________,   вынесенное  в  отношении___________________________________________________________________________
       (для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество,
       паспортные данные, год и место рождения; адрес места жительства;
         для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество,
       паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства,
     свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство
           о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
     для юридического лица: полное (сокращенное) наименование, ОГРН, ИНН,
          адрес места нахождения, сведения о законном представителе)и другие материалы дела об административном правонарушении, предусмотренномстатьей __________________ Кодекса Российской Федерации об административныхправонарушениях, _____________________________________________________________________________________________________________________________________
            (формулировка состава административного правонарушения)
                                УСТАНОВИЛ:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       (описываются обстоятельства, установленные при рассмотрении жалобы
          на постановление по делу об административном правонарушении)
      На  основании  изложенного, руководствуясь статьями 30.5 - 30.8 КодексаРоссийской Федерации об административных правонарушениях,
                                  РЕШИЛ:
           Резолютивная часть решения об удовлетворении жалобы
       1.  Жалобу  _________________________  от  "__"  _________  20  __  г.удовлетворить.
       2.  Постановление от  "__"  _________  20  __  г.  N  _____ по делу обадминистративном правонарушении, вынесенное в отношении _____________________________________________________________________________________________,отменить и ________________________________________________________________
              (формулировка решения в соответствии со статьей 30.7 Кодекса___________________________________________________________________________
           Российской Федерации об административных правонарушениях)
       Резолютивная часть решения об отказе в удовлетворении жалобы
       В удовлетворении  жалобы  _____________  от  "__"_________ 20 __ г. напостановление  по  делу  об  административном  правонарушении, вынесенное вотношении ________________________________________________________________,отказать.
       Решение  по  жалобе  на  постановление  по  делу  об  административномправонарушении может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения илиполучения  копии  решения  в  районный  суд  по месту рассмотрения жалобы всоответствии   со   статьями  30.1 - 30.3  Кодекса  Российской Федерации обадминистративных правонарушениях.
       Решение  по  жалобе  на  постановление  по  делу  об  административномправонарушении,    совершенном   юридическим   лицом   или   индивидуальнымпредпринимателем, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражнымпроцессуальным законодательством.___________________________________________________________________________
                (подпись, фамилия, инициалы должностного лица,___________________________________________________________________________
                         дата, М.П. должностного лица
       Копию постановления получил __________________________________________
                                  (подпись, фамилия, имя, отчество законного___________________________________________________________________________
      представителя юридического лица либо физического лица, должностного
      лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых вынесено
         постановление, дата получения копии постановления или отметка
                             об отказе от подписи)
       Копия  постановления   направлена  заказным  почтовым  отправлением  суведомлением о вручении ___________________________________________________
                           (кому, когда, номер почтовой квитанции, подпись,___________________________________________________________________________
                     фамилия и инициалы должностного лица)
                             ________________